Приказ об утверждении договора поставки

Об утверждении типовых форм договоров, заключаемых органами государственной службы занятости населения Тверской области»

Об утверждении типовых форм договоров, заключаемых органами государственной службы занятости населения Тверской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ОРГАНАМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях совершенствования процедуры заключения договоров и на основании Постановления Администрации Тверской области от 14.09.2007 N 262-па «Об утверждении Порядка заключения, прохождения, учета, контроля исполнения государственных контрактов, договоров, заключенных по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Тверской области, и контроля за соответствием принятых обязательств лимитам бюджетных обязательств и бюджетным ассигнованиям» Администрация Тверской области постановляет:

1. Утвердить типовые формы договоров, заключаемых органами государственной службы занятости населения Тверской области:

1.1. типовая форма договора на оказание услуг по охране (приложение 1);

1.2. типовая форма договора об охране объектов пультом централизованного наблюдения (приложение 2);

1.3. типовая форма договора на возмещение затрат по содержанию и эксплуатации помещений (приложение 3);

1.4. типовая форма договора о наладке охранно-пожарной сигнализации (приложение 4);

1.5. типовая форма договора поставки (приложение 5);

1.6. типовая форма договора на ремонт компьютерной техники (приложение 6);

1.7. типовая форма договора на оказание услуг по подготовке и размещению материалов в газете (приложение 7);

1.8. типовая форма договора на оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов (приложение 8);

1.9. типовая форма трехстороннего договора на профессиональное обучение безработных граждан (приложение 9);

(п. 1.9 в ред. Постановления администрации Тверской области от 26.05.2010 N 256-па)

1.10. типовая форма двухстороннего договора на профессиональное обучение безработного гражданина (с прохождением обучения на рабочем месте) (приложение 10);

(п. 1.10 в ред. Постановления администрации Тверской области от 26.05.2010 N 256-па)

1.11. типовая форма двухстороннего договора на профессиональное обучение безработных граждан (приложение 11);

(п. 1.11 в ред. Постановления администрации Тверской области от 26.05.2010 N 256-па)

1.12. типовая форма договора на профессиональное обучение безработных граждан для последующей работы в сфере предпринимательской деятельности (приложение 12);

(п. 1.12 в ред. Постановления администрации Тверской области от 26.05.2010 N 256-па)

1.13. типовая форма договора на проживание безработного гражданина (приложение 13);

(п. 1.13 в ред. Постановления администрации Тверской области от 26.05.2010 N 256-па)

1.14. типовая форма договора на предоставление услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке, социальной адаптации (приложение 14);

(п. 1.14 в ред. Постановления администрации Тверской области от 26.05.2010 N 256-па)

1.15. типовая форма договора возмездного оказания услуг (приложение 15);

1.16. типовая форма договора на выполнение подрядных работ (приложение 16);

1.17. типовая форма договора аренды недвижимого имущества (приложение 17);

1.18. типовая форма договора на оказание транспортных услуг (приложение 18).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области

Типовая форма договора на оказание услуг по охране

г. _______ «___» __________ 200__ г.

___________________________________________________, именуемый в дальнейшем

орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее

также — «Заказчик»), в лице _______________________________________________

__________________________________, действующего на основании _____________

________________, с одной стороны, и _____________________________________,

именуемый(ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________,

Заказчик передает, а Исполнитель принимает под военизированную

(сторожевую) охрану объект — ___________________________________ по адресу:

________________________________ и осуществляет контрольно-пропускной режим

на данном объекте.

При этом под охраной подразумевается предупреждение и пресечение любых

противоправных действий на охраняемом объекте, направленных на нарушение

установленного внутриобъектового режима и внутреннего распорядка,

незаконное завладение имуществом и материальными ценностями Заказчика.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Общая цена настоящего договора составляет _________________ рублей

(__________________________). НДС не облагается.

2.2. Оплата услуг Заказчиком производится путем безналичного расчета по

окончании каждого месяца в течение 10 дней после предоставления

счета-фактуры, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

3. Общие положения

3.1. Исходя из принципа надежности, оперативности реагирования, по соглашению Сторон устанавливаются следующий вид охраны: постовая, тревожная сигнализация.

3.2. Объект, передаваемый под охрану, должен отвечать следующим требованиям:

3.2.1. территория по периметру объекта охраны должна быть доступна наблюдению нарядов охраны в любое время суток. Охраняемый объект в ночное время оборудуется дежурным освещением;

3.2.2. стены, крыши, потолки, чердачные слуховые окна, люки и двери помещений, в которых хранятся товарно-материальные ценности, должны находиться в исправном состоянии и отвечать предъявляемым требованиям к данной категории объекта;

3.2.3. на объекте должен быть обеспечен свободный доступ Исполнителя к установленным приборам охранно-пожарной сигнализации (далее — ОПС) и средствам пожаротушения.

3.3. Заказчик совместно с Исполнителем ежегодно проводят обследование технического состояния охраняемого объекта, средств охраны, в том числе ОПС, о чем составляется акт. В акте указываются сроки устранения Заказчиком выявленных недостатков, порядка и сроков уведомления об этом Исполнителя.

3.4. Пропускной и внутриобъектовый режим на охраняемом объекте устанавливается и утверждается Заказчиком по согласованию с Исполнителем, а осуществление этого режима производится Исполнителем.

3.5. Прием под охрану объекта и снятие объекта с охраны осуществляется путем проставления росписи лицами Заказчика и Исполнителя в журнале приема-сдачи объекта под охрану.

При приеме под охрану объекта нарядами охраны работник Исполнителя и уполномоченное лицо Заказчика проверяют целостность периметра охраняемого объекта, состояние запоров, замков и пломб (печатей) на дверях и окнах, состояние автономной охранной и пожарной сигнализации, освещенность территории и наличие невыключенных электроосветительных приборов в подлежащих охране помещениях, а также другие, существенные для обеспечения сохранности имущества, обстоятельства.

При обнаружении недостатков, препятствующих надлежащей охране и невозможности их немедленного устранения, объект под охрану не принимается. В этом случае ответственность за сохранность имущества возлагается на Заказчика. Исполнитель обязан принять объект под охрану лишь в случае, если невозможность охраны возникла по его вине.

Прием-сдача объекта Заказчика по завершении времени охраны осуществляется путем проверки уполномоченным лицом Заказчика и работником Исполнителя целостности периметра охраняемого объекта, окон, замков и пломб (печатей) на дверях.

В случае нарушения целостности охраняемого объекта (разрушения периметра, разбития окон, взлома запоров на дверях, срыва пломб и т.п.) или причинения ущерба повреждением имущества в результате проникновения на объект посторонних лиц в журнале приема-сдачи объекта под охрану сотрудником делается соответствующая отметка об этом обстоятельстве.

4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. организовать и обеспечить охрану объекта Заказчика, принятого под охрану в установленном порядке;

4.1.2. своевременно предупреждать и пресекать преступления и нарушения общественного порядка на охраняемом объекте и незамедлительно сообщать обо всех противоправных проступках в дежурную часть ОВД;

4.1.3. обеспечивать соблюдение установленных правил пожарной безопасности на постах силами работников охраны во время несения ими службы, а в случае обнаружения на охраняемом объекте пожара или срабатывания ОПС немедленно сообщать об этом в пожарную часть и принимать меры по ликвидации пожара;

4.1.4. при наличии признаков проникновения на территорию охраняемого объекта посторонних лиц, а также при срабатывании средств сигнализации немедленно вызывать представителя Заказчика, сообщать в дежурную часть ОВД и обеспечивать неприкосновенность места происшествия. Осуществлять охрану объекта до прибытия представителя Заказчика. По прибытии Сторон на место происшествия составляется двухсторонний акт по факту проникновения на объект;

4.1.5. ответственные представители Заказчика и Исполнителя обязаны участвовать в определении размера ущерба и в снятии (установлении) остатков товарно-материальных ценностей, которые сопоставляются с данными бухгалтерского учета на день происшествия. Снятие (установление) остатков товарно-материальных ценностей должно быть произведено немедленно по прибытии Сторон на место происшествия.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. использовать имущество и другие средства, предоставленные Заказчиком для оказания услуг по договору;

4.2.2. временно прекратить выполнения своих договорных обязанностей в случае, если Заказчик имеет задолженность по оплате свыше одного месяца, о чем последний ставится в известность;

4.2.3. расторгнуть договор в одностороннем порядке до истечения срока

его действия, письменно уведомив об этом Заказчика за ____ (______________)

календарных дней, в случае, если возникли технические или организационные

причины, препятствующие осуществлению Исполнителем принятых на себя

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. производить оплату согласно условиям настоящего договора;

5.1.2. осуществлять определенные договором мероприятия по оборудованию объекта техническими средствами охраны, создавать надлежащие условия обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей и содействовать Исполнителю при исполнении им своих задач;

5.1.3. перед сдачей объекта под охрану проверять, чтобы в охраняемом помещении в нерабочее время не оставались посторонние лица, включенные электроприборы и другие источники возможного возникновения пожара;

5.1.4. все дорогостоящие товарно-материальные ценности должны по окончании рабочего времени убираться в специальные помещения, закрываться, опечатываться и сдаваться под охрану под роспись;

5.1.5. обеспечить на территории охраняемого объекта в нерабочее для Заказчика время доступность Исполнителя к телефонам городской линии;

5.1.6. сообщать Исполнителю за 15 суток о проведении капитального ремонта помещений, переоборудовании объекта, об изменении на них режима охраны, появлении новых или изменении старых мест хранения ценностей, сдаче в аренду охраняемых мест и площадей другим лицам, о передаче данного объекта в собственность другим юридическим лицам, а также о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться изменение характера охраны, дислокации постов или дополнительного оборудования средствами охранно-пожарной сигнализации;

5.1.7. осуществлять мероприятия по пожарной профилактике и обеспечивать пожарную безопасность на объекте;

5.1.8. предоставлять Исполнителю служебные и подсобные помещения, оборудование, инвентарь, средства связи;

5.1.9. ставить в известность Исполнителя письменно обо всех недостатках и нарушениях для принятия необходимых мер;

5.1.10. сообщать о фактах нарушения целостности охраняемых помещений или причинении ущерба повреждением имущества в результате проникновения на объект посторонних лиц в дежурную часть отдела внутренних дел и Исполнителю и до прибытия представителей милиции и Исполнителя обеспечить неприкосновенность места происшествия для выяснения размера ущерба;

5.1.11. снятие (установление) остатков товарно-материальных ценностей должно быть произведено немедленно по прибытии представителей Заказчика и Исполнителя на место происшествия;

5.1.12. для определения размера ущерба Заказчик обязан предоставить Исполнителю необходимую информацию, создать условия для комиссионного определения размера ущерба, ознакомить Исполнителя с документами и т.д.;

5.1.13. прием-сдача под охрану фиксируется подписями представителей Заказчика и Исполнителя в специальном журнале;

5.1.14. не разглашать посторонним лицам принципы и систему охраны и сигнализации.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если Исполнитель не выполняет либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему договору;

5.2.2. расторгнуть договор в одностороннем порядке до истечения срока

его действия, письменно уведомив об этом Исполнителя за ____ (____________)

календарных дней до расторжения договора.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае невыполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный хищением товарно-материальных ценностей в результате необеспечения надлежащей охраны, уничтожением товарно-материальных ценностей в случае невыполнения Исполнителем обязанностей по обеспечению надлежащей охраны.

6.3. Факты кражи, уничтожения или повреждения имущества посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект, устанавливаются органами дознания, следствия или суда.

6.4. Исполнитель освобождается от ответственности в случае отсутствия своей вины. В частности, Исполнитель не несет ответственности:

6.4.1. за имущественный ущерб, причиненный стихийными бедствиями (землетрясениями, наводнениями, эпидемиями, эпизоотиями) и другими форс-мажорными обстоятельствами;

6.4.2. за кражу, а также хищение, совершенное путем грабежа или при разбойном нападении, денежных средств, оставленных в охраняемом помещении, а также в случаях, когда денежные средства хранились не в сейфах или металлических шкафах (ящиках), прикрепленных к полу;

6.4.3. за оставленное в охраняемом помещении личное имущество работников Заказчика;

6.4.4. за кражу товарно-материальных ценностей при невыполнении Заказчиком требований по технической укрепленности объекта, если это послужило условием совершения кражи.

6.5. Возмещение Заказчику причиненного по вине Исполнителя ущерба производится Исполнителем в добровольном порядке по представлении Заказчиком постановления органов дознания, следствия или приговора суда, установившего факт кражи, грабежа, разбоя, а также факт уничтожения или повреждения имущества посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект, либо вследствие пожара или в силу других причин по вине работников, осуществляющих охрану объекта.

Размер ущерба должен быть подтвержден соответствующими документами и расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных товарно-материальных ценностей, составленных с участием Исполнителя и сверенных с бухгалтерскими данными. В возмещенный ущерб включается стоимость похищенных товарно-материальных ценностей.

6.6. В случае обнаружения виновных лиц имущественный ущерб взыскивается с них Исполнителем в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, с последующим перечислением Заказчику денежных средств.

6.7. Присутствие представителя Исполнителя при возвращении Заказчику похищенных товарно-материальных ценностей обязательно.

6.8. Стоимость возвращенных товарно-материальных ценностей исключается из общей суммы иска, предъявленного Заказчиком, а ранее оплаченная сумма за эти ценности возвращается Исполнителю.

7. Дополнительные условия

7.1. Материальная ответственность Исполнителя в случае кражи, уничтожения или повреждения материальных ценностей наступает только после выполнения предписаний по технической укрепленности, зафиксированных в двухстороннем акте с участием Сторон.

7.2. В случае веерного (массового) отключения электроэнергии, если охраняемый объект не оборудован резервным источником питания, по согласованию с Заказчиком Исполнитель может осуществлять охрану усиленным нарядом, с последующим перерасчетом стоимости услуг по охране объекта.

7.3. Сторона, чье право было нарушено в результате невыполнения, ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему контракту, в течение 15 дней направляет виновной Стороне претензию с указанием срока ее рассмотрения и принятия соответствующих мер.

7.4. Споры и разногласия, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор действует с ____________ до _____________.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Примечание: пункты с пометкой должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью.

об охране объектов пультом централизованного наблюдения

г. ________ «___» _____________200__ года

«Заказчик»), в лице _______________________________________________________

_________________________, действующего на основании ______________________

_______, с одной стороны, и ______________________________________________,

действующего на основании _______________________________________, с другой

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о

1. Общие положения

1.1. Заказчик передает, а Исполнитель принимает под охрану пульта централизованного наблюдения (далее — ПЦН) объекты, перечисленные в прилагаемом к настоящему договору перечне объектов, принимаемых под охрану (далее — перечень).

1.2. Принимаемые под охрану объекты оборудуются техническими средствами охраны (блокировка отдельных элементов помещений объектов приборами и датчиками охранно-пожарной и тревожной сигнализации), а также осуществляются мероприятия по инженерно-технической укрепленности объектов (установка решеток, дополнительных дверей, специальных защитных пленок на оконные стекла и другие виды защиты от проникновения посторонних лиц).

1.3. Техническое состояние объектов, потребность в технических средствах охраны и мероприятия по инженерно-технической укрепленности указываются в акте обследования технического состояния объектов (далее — акт обследования), составляемом перед заключением настоящего договора и при очередных обследованиях. Акты обследования становятся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Акты обследования составляются рабочей комиссией в составе представителей Исполнителя, филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Министерства внутренних дел России по Тверской области (далее — филиал ФГУП «Охрана» МВД России по Тверской области) и Заказчика не реже одного раза в полугодие, заверяются подписями уполномоченных на то лиц с указанием предложений по устранению выявленных недостатков.

1.5. Объекты, сдаваемые под охрану, должны отвечать следующим требованиям: стены, пол, потолок, крыша, чердачные, слуховые окна, люки и двери помещений, в которых хранится имущество, а также замки окон и дверей должны быть в исправном состоянии и отвечать требованиям нормативных актов и руководящих документов Министерства внутренних дел Российской Федерации.

1.6. Охрана объектов осуществляется в дни и часы, указанные в графе «Режим охраны объекта» перечня. При осуществлении охраны сверх указанного времени оплата производится по фактическому времени охраны.

2. Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. осуществлять в установленном приказами Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее — МВД России) порядке прием объектов под охрану ПЦН;

2.1.2. при поступлении на ПЦН информации о срабатывании средств охранно-пожарной сигнализации обеспечить прибытие на объекты наряда милиции для выяснения причин срабатывания, принять меры к задержанию посторонних лиц, проникших на охраняемые объекты;

2.1.3. при наличии признаков проникновения посторонних лиц на охраняемые объекты оповестить Заказчика.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. не принимать объекты под охрану, если причины, препятствующие ее осуществлению, возникли не по вине Исполнителя (отключение телефона, электроэнергии, неисправность телефонного аппарата, замена или передислокация ПЦО и т.п.), о чем Заказчик уведомляется по телефону, а в случае охраны объектов с помощью автоматизированной компьютерной системы — письменно;

2.2.2. при изменении номера телефона Заказчика переключать охранную сигнализацию, установленную на объектах, на новый номер;

2.2.3. приостанавливать (временно отключать объекты от охраны ПЦН) с предварительным уведомлением Заказчика обязательства Исполнителя на период следующих событий:

а) возникли технические причины, препятствующие продолжению охраны объектов (изменение номера телефона, установленного на объектах, переключение его на спаренную схему либо обратное переключение, отключение телефона, отключение электроэнергии, замена ПЦН, передислокация или ликвидация пункта централизованной охраны (далее — ПЦО) и т.п.;

б) охраняемые помещения становятся объектом долевой собственности или сдаются в аренду, и имущество, находящееся в них, принадлежит разным собственникам;

в) возник спор о праве собственности на имущество, являющееся объектом охраны, либо спор о праве собственности на помещения, в которых находится охраняемое имущество;

г) технические средства охраны объекта требуют ремонта или замены;

д) несвоевременная (просрочка более одного месяца) оплата Исполнителю услуг по охране объектов.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. осуществлять определенные договором и актами обследования требования по оборудованию техническими средствами охраны, а также осуществлять мероприятия по инженерно-технической укрепленности объектов, создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей и содействовать Исполнителю при выполнении им своих задач;

3.1.2. осуществлять техническое обслуживание технических средств охраны, их своевременный ремонт. В этих целях заключить договор с обслуживающей организацией — филиалом ФГУП «Охрана» МВД России по Тверской области или с другой организацией, имеющей аккредитацию МВД России, на которую по согласованию с Центром оперативного руководства деятельностью вневедомственной охраны МВД России возлагается организация работ по техническому обслуживанию и ремонту технических средств охраны, установленных на охраняемых объектах;

3.1.3. своевременно оплачивать Исполнителю услуги за охрану объектов в соответствии со стоимостью, установленной в перечне;

3.1.4. строго соблюдать правила эксплуатации средств охранной сигнализации, не вносить изменений в схему блокировки объектов, не производить самостоятельно замену приборов и датчиков;

3.1.5. не допускать к средствам и приборам сигнализации для технического осмотра и ремонта лиц, перечень которых не согласован с Исполнителем;

3.1.6. не разглашать посторонним лицам правила пользования техническими средствами охраны и присвоенные условные номера объектам, принципы и систему охраны и сигнализации;

3.1.7. закрывать на запоры перед сдачей объектов под охрану ПЦН окна, форточки и двери так, чтобы исключалось их самопроизвольное открывание;

3.1.8. принимать меры к своевременному ремонту телефонной связи и сети электропитания;

3.1.9. сообщать в письменном виде за 15 дней Исполнителю о проведении капитального ремонта помещений и переоборудовании объектов, об изменении на них режима, профиля работ, появлении новых или изменении старых мест хранения ценностей, о сдаче в аренду охраняемых помещений другим лицам, об отчуждении охраняемого объекта по гражданско-правовым сделкам другим лицам, о возникновении споров о праве собственности на имущество, являющееся объектом охраны, а также сообщать о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться изменение характера охраны или дополнительное оборудование объектов техническими средствами охраны;

3.1.10. сдавать объекты под охрану ПЦН и снимать его с охраны во время, указанное в графе «режим охраны объекта» перечня;

3.1.11. перед сдачей объектов под охрану проверять, чтобы в охраняемом помещении в нерабочее время не оставались посторонние лица, животные, включенные электроприборы и другие источники огня;

3.1.12. денежные средства должны храниться в сейфах или металлических шкафах (ящиках), прикрепленных к полу и оборудованных средствами охранной сигнализации;

3.1.13. представлять Исполнителю информацию о лицах, уполномоченных осуществлять прием (сдачу) объектов под охрану (Ф.И.О., номера служебных и домашних телефонов, адреса), и своевременно, в течение трех дней, письменно уведомлять Исполнителя о ее изменениях. Обеспечивать нахождение уполномоченного представителя по известному Исполнителю адресу для выезда на перезакрытие объекта в любое время суток;

3.1.14. для определения размера ущерба представлять Исполнителю необходимую бухгалтерскую и иную документацию (информацию), создавать условия для комиссионного определения размера ущерба.

3.2. Заказчик имеет право приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если Исполнитель не выполняет либо ненадлежащим образом исполняет обязательства по настоящему договору.

4. Сумма договора и порядок расчета

4.1. Оплата по договору за охрану объекта производится Заказчиком безналичными перечислениями.

4.2. Оплата по договору за охрану объекта(ов) производится Заказчиком по окончании каждого месяца в течение 10 дней после представления счета. Оплата производится в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

4.3. На основании выставляемого счета на оплату Заказчик возмещает расходы Исполнителю:

4.3.1. за фактическое время охраны при снятии объекта(ов) с охраны позже срока, установленного в графе «Режим охраны объекта» перечня;

4.3.2. за выезды нарядов милиции на ложные срабатывания охранной сигнализации, поступившие из-за нарушения Заказчиком правил пользования средствами охранной сигнализации, в сумме 250 рублей за каждый выезд;

4.3.3. за аренду у операторов телефонной связи телефонных линий, используемых в целях охраны, в случаях приостановления исполнения обязательств, указанных в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 настоящего договора.

4.4. Сумма оплаты по договору может изменяться в зависимости от уровня инфляции, увеличения себестоимости услуг, о чем Исполнитель направляет Заказчику заказной корреспонденцией с уведомлением новый перечень с учетом увеличения цены договора.

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный кражей или уничтожением имущества Заказчика, находящегося внутри охраняемых объектов, которое было совершено посредством взлома запоров, замков дверей, окон, иными способами в результате ненадлежащего выполнения своих обязанностей.

5.3. Факт кражи или уничтожения имущества по вине Исполнителя устанавливается органами дознания, следствия или судом.

5.4. О факте нарушения целостности охраняемого(ых) объекта(ов) (разрушения периметра, разбития окон, взлома запоров на дверях, срыва пломб и т.п.) или причинения ущерба повреждением имущества посторонними лицами Исполнитель сообщает в дежурную часть отдела внутренних дел и Заказчику и обеспечивает неприкосновенность места происшествия.

5.5. Размер ущерба должен быть подтвержден Заказчиком соответствующими документами и расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных товарно-материальных ценностей, денежных средств, составленным с участием Исполнителя и сверенным с бухгалтерскими документами.

В случае спора о размере ущерба возмещению подлежит ущерб, установленный судом.

Стоимость возвращенных товарно-материальных ценностей исключается из общей суммы иска, предъявленного Заказчиком, а ранее оплаченная сумма за эти ценности возвращается Исполнителю.

5.6. Исполнитель освобождается от ответственности лишь в случае, когда он докажет отсутствие своей вины, в частности, он не несет ответственности:

5.6.1. за ущерб, причиненный стихийными бедствиями (землетрясениями, наводнениями, эпидемиями, ураганами и т.п.) и другими форс-мажорными обстоятельствами, возникшими после заключения договора, в результате событий чрезвычайного характера или иных непредвиденных обстоятельств, находящихся вне контроля со стороны Исполнителя, которые он не мог предвидеть и предотвратить разумными мерами. Достаточным документом, подтверждающим наступление форс-мажорных обстоятельств, будет являться справка, выданная компетентным органом, свидетельствующая о наступлении таких событий;

5.6.2. за ущерб, причиненный кражей или уничтожением имущества другого лица, нанимающего (арендующего) охраняемые помещения, если с ним не заключен самостоятельный договор на охрану имущества, в том числе за оставленное в охраняемом помещении личное имущество работников Заказчика;

5.6.3. за ущерб, причиненный кражей, а также уничтожением имущества, если органами дознания, следствия или судом будет установлено, что она совершена в связи с несдачей Заказчиком под охрану ПЦН, а также когда охрана объектов не могла осуществляться по другим техническим причинам, не зависящим от Исполнителя (отключение электроэнергии на охраняемых объектах, телефонных линий, по которым осуществляется охрана, неисправность телефонного аппарата);

5.6.4. за ущерб, возникший при невыполнении Заказчиком своих обязательств по настоящему договору, если это послужило условием возникновения ущерба, а также при невыполнении Заказчиком требований актов обследования технического состояния объектов, в том числе если ущерб возник в период срока, установленного для устранения выявленных недостатков в техническом состоянии объектов;

5.6.5. за ущерб, причиненный кражей, а также уничтожением имущества, если они были совершены путем проникновения посторонних лиц на объекты через места, от защиты средствами охраны которых Заказчик отказался;

5.6.6. за ущерб, причиненный кражей, а также уничтожением имущества, если они были совершены работниками Заказчика, а также другими лицами, оставшимися на объектах после его сдачи на ПЦН;

5.6.7. за ущерб, причиненный кражей, а также уничтожением имущества, если они были совершены в период, когда исполнение обязательств было приостановлено, вследствие наступления событий, указанных в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 настоящего договора, о чем Заказчик был заранее извещен;

5.6.8. за ущерб, причиненный пожарами или авариями коммунальных сетей;

5.6.9. за кражу денежных средств, если денежные средства, дорогостоящие товарно-материальные ценности хранились не в сейфах или металлических шкафах (ящиках), прикрепленных к полу и оборудованных средствами охранной сигнализации;

5.6.10. за разрушение отдельных наружных элементов охраняемых помещений (оконного остекления, дверей и т.п.) или нарушение целостности конструкций (наличие разобранной кладки стены, выбитой двери, открытых окон и т.п.), причиненных в период нахождения объектов под охраной ПЦН.

6. Дополнительные условия

6.1. Право подписи актов обследования технического состояния объекта от

имени Заказчика предоставляется _________________________.

6.2. В случае реорганизации, изменения организационно-правовой формы, адреса, банковских реквизитов Заказчик обязан письменно сообщить об этом Исполнителю в течение трех дней с момента государственной регистрации соответствующих изменений.

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует

до «___» _________ 200__ года.

7.2. В случае досрочного расторжения договора полностью (при отказе от охраны всех объектов) или частично (при отказе от охраны отдельных объектов), а также в случае недостижения согласия по оплате охранных услуг по новому перечню заинтересованная Сторона обязана письменно предупредить об этом другую Сторону не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения. По истечении срока предупреждения договор считается расторгнутым соответственно в полном объеме или частично.

7.3. В договор могут вноситься изменения и дополнения в течение срока действия договора. Сторона, получившая предложение об изменении или дополнении договора, обязана дать ответ другой Стороне не позднее 15 дней после получения предложения. Все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительным соглашением.

7.4. Договор с приложениями составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй — у Заказчика.

7.5. Приложения к договору:

1) перечень объектов, принимаемых под охрану (прилагается).

ФГУП «Охрана» МВД России

1. Пункты с пометкой должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью.

2. Пункт с пометкой должен содержать Ф.И.О. руководителя и быть заверен печатью.

к типовой форме договора об охране объектов

пультом централизованного наблюдения

Перечень объектов, принимаемых под охрану

¦ N ¦Наименование¦ Адрес ¦ Категория ¦Система¦ Среднее ¦ Режим ¦ Общее ¦Стоимость¦Стоимость¦

¦п/п¦ объекта ¦объекта¦ объектов по ¦охраны ¦количество¦охраны ¦количество¦ одного ¦ охраны ¦

¦ ¦ ¦ ¦классификации¦ ¦ часов ¦объекта¦ часов ¦ часа ¦за период¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ охраны ¦ ¦ охраны ¦ охраны ¦ ¦

Примечание. Слова с пометкой должны содержать Ф.И.О. руководителя и быть заверены печатью.

(в ред. Постановления администрации Тверской области

Типовая форма договора на возмещение затрат

по содержанию и эксплуатации помещений

г. ____________ «___» ________ 20__ г.

_________________________________________», именуемое в дальнейшем «Центр»,

в лице ___________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и

_______________________________________________, именуемое(ая) в дальнейшем

«Организация», в лице ____________________________________________________,

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1.1. Настоящим договором определяется порядок возмещения Центром

фактически произведенных Организацией затрат, образующихся в процессе

содержания и эксплуатационного обслуживания нежилых помещений,

расположенных по адресу: _________________________________________________.

(указать занимаемую площадь и адрес)

1.2. Под затратами по содержанию помещения понимаются затраты (выбрать из перечисленного):

— на коммунальные услуги: теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и канализацию;

— на ремонт и техническое обслуживание оборудования и сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации;

— на уборку помещений, охрану помещений.

2. Расчеты и платежи

2.1. Центр возмещает Организации затраты из расчета фактической стоимости произведенных расходов по коммунальным услугам, ремонту и техническому обслуживанию в пределах лимитов бюджетных обязательств на ________ год. Расчет размера возмещения затрат производится пропорционально занимаемой Центром площади в основной площади здания.

Сумма договора составляет ______________ рублей.

2.2. Расчет размера возмещения затрат производится ежемесячно на основании фактически произведенных Организацией расходов за расчетный период.

2.3. Оплата по договору производится Центром на основании счета-фактуры, предъявляемого Организацией, в течение десяти дней с момента получения.

2.4. Размер возмещения затрат по данному договору может быть изменен в зависимости от изменения тарифов и стоимости услуг снабжающих и эксплуатационных предприятий, с которыми у Организации установлены договорные отношения по обслуживанию здания и предоставлению коммунальных услуг.

3. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяется на отношения Сторон, возникшие с «___» _________ 20__ года, и действует до «___» _________ 20__ года, а в части исполнения денежных обязательств — до полного их исполнения Сторонами.

4. Прочие условия

4.1. Ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, а также иные вопросы, не оговоренные в нем, рассматриваются в соответствии с законодательством.

4.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Изменения и дополнения к настоящему договору действуют при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Примечание. Пункт с пометкой должен содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лиц, подписывающих договор, и быть заверен печатью.

Администрации Тверской области

о наладке охранно-пожарной сигнализации

г. _____________ «____» ____________200 __г.

_______________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем

основании ________________________________, с одной стороны, и ____________

_____________________________, именуемый в дальнейшем орган государственной

Службы занятости населения Тверской области (далее — «Заказчик»), в

лице ___________________________________________, действующего на основании

____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

Исполнитель обязуется по заявке Заказчика произвести наладку

охранно-пожарной сигнализации _____________________________________________

по адресу: ____________________________, принадлежащей Заказчику.

2.1.1. качественно в срок до «___» _________ 200__ г. выполнить наладку

охранно-пожарной сигнализации Заказчика;

2.1.2. предоставить гарантии на все выполненные работы в течение

двенадцати месяцев с «____» ___________ 200__ г.;

2.1.3. Исполнитель имеет право выполнить наладку охранно-пожарной

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. для проведения наладки предоставить Исполнителю доступ в

помещения _________________________________________________ в согласованное

(указать какие помещения)

2.2.2. обеспечить необходимые условия для выполнения работ на объекте;

2.2.3. принять и оплатить фактически выполненные работы Исполнителя

по наладке охранно-пожарной сигнализации.

2.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, не

вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

3. Сумма договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет

3.2. Исполнитель за проведение наладки охранно-пожарной сигнализации выписывает Заказчику счет, счет-фактуру. По окончании работ Стороны составляют акт выполненных работ.

3.3. Заказчик оплачивает счет в течение 5 рабочих дней с момента получения счета и подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Все споры и разногласия решаются путем переговоров, а в случае невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. При задержке Исполнителем срока выполнения работ на срок более 20 дней (по причинам, не связанным с действиями Заказчика) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки неисполнения обязательства в размере 0,5% от цены договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: в случаях наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

5.4. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

5.5. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания

и действует до «___»_______________ года.

6.2. В случае досрочного расторжения настоящего договора Сторона-инициатор обязана предупредить контрагента по договору за 15 дней до прекращения его исполнения.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и находится у каждой из Сторон.

Типовая форма договора поставки

г. ________ «____» _________ 200__ г.

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем

«Продавец», в лице _____________________________, действующего на основании

____________________________, с одной стороны, и _________________________,

именуемый в дальнейшем орган государственной службы занятости населения

Тверской области (далее — «Покупатель»), в лице __________________________,

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется

принять и оплатить товар на условиях настоящего договора в сумме __________

рублей _____ копеек (__________________________________), в том числе НДС —

1.2. Товаром по настоящему договору являются _________________ согласно

1.3. Товар поставляется в течение срока действия настоящего договора

отдельными партиями вместе с документацией и комплектацией, принятой у

предприятия — производителя товара.

2. Условия и сроки передачи товара

2.1. Ассортимент передаваемых по настоящему договору товаров, а также их количество и цены согласовывается Сторонами в следующем порядке: Покупатель направляет Продавцу заявку с перечнем необходимых ему видов товара. В течение двух дней с момента получения такой заявки Продавец сообщает Покупателю о наличии требуемого товара, сроках своей готовности предоставить его Покупателю, действующих отпускных ценах Продавца на указанный в заявке товар. В случае достижения между Сторонами настоящего договора согласия о составе, стоимости и сроках поставки товара Продавец обязуется уведомить Покупателя о готовности товара к поставке.

2.2. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять товар в течение 10 рабочих дней с момента зачисления подлежащих предоплате денежных средств на расчетный счет Продавца.

2.3. Поставка товара может быть осуществлена следующими способами:

(указать способ доставки)

2.4. Продавец обязуется упаковать товар надлежащим образом, в таре и упаковке, исключающей возможность его повреждения (уничтожения) при транспортировке.

3. Цены и порядок расчетов

3.1. Цена единицы товара определяется в соответствии с пунктом 2.1 и в порядке, предусмотренном настоящим договором. При этом цена товара в каждом конкретном случае (для каждой партии товара) может быть пересмотрена по соглашению Сторон.

3.2. Все расчеты между Сторонами по настоящему договору осуществляются в рублях Российской Федерации. Оплата товара производится Покупателем путем (выбрать одно из условий оплаты):

— перечисления 30% предоплаты от суммы договора на расчетный счет Продавца с указанием номера и даты счета на предоплату. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате товаров с момента поступления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Продавца. Окончательный расчет производится в течение 10 дней с момента поставки товара;

— перечисления по факту поставки каждой партии товара с отсрочкой платежа до 10 банковских дней с момента поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании представленного счета на каждую партию товара.

4. Качество товара

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам качества, техническим условиям и санитарным нормам предприятия-изготовителя, что должно подтверждаться сертификатом качества или знаком соответствия.

4.2. Приемка товара Покупателем проводится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству N П-7 (утверждена Постановлением Госарбитража СССР 25.04.1966) и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству N П-6 (утверждена Постановлением Госарбитража СССР 15.06.1965).

4.3. В случае поставки некачественного товара Продавец производит его замену в течение 15 дней с момента получения извещения Покупателя о замене либо возврате стоимости некачественного товара.

4.4. При обнаружении видимых недостатков переданного товара и внутритарной недостачи в партии поставляемого товара Покупатель обязан вызвать представителя Продавца или письменно известить в течение пяти календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя.

4.5. При обнаружении недостатков переданного товара, которые могут быть выявлены в процессе его эксплуатации, Покупатель обязан вызвать представителя Продавца или письменно известить в течение 15 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Пункт 4.5 настоящего договора действует при условии, что на поставляемый Покупателю товар отсутствуют гарантийные талоны.

4.6. Выявленные недостатки и внутритарные недостачи подтверждаются документально: надлежащим образом оформленный акт, накладная и счет-фактура.

4.7. Неизвещение Продавца и (или) непредъявление претензии в указанные в пунктах 4.3 — 4.5 настоящего договора сроки влечет за собой утрату прав требования по этой претензии.

4.8. Продавец не отвечает за недостатки товара, которые возникли после передачи товара Покупателю вследствие нарушения последним правил эксплуатации товара, условий его хранения, наличия механических повреждений либо действий третьих лиц, обстоятельств непреодолимой силы.

4.9. В случае возникновения между Покупателем и Продавцом разногласий о характере обнаруженных недостатков товара заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую экспертизу товара.

4.10. В случае, если результаты экспертизы, проведенной Покупателем, подтвердили ненадлежащее качество товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, Продавец должен возместить Покупателю расходы по проведению экспертизы.

5.1. В случае, если Покупатель не выполнит условия, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего договора, Продавец оставляет за собой право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, снять с резервирования товар, предназначенный Покупателю.

5.2. В случае отсутствия у Покупателя возможности принять товар в срок, указанный в пункте 2.2, Продавец не несет ответственности за наличие оплаченного товара на складе. При указанных обстоятельствах, в случае невозможности предоставить товар Покупателю Продавец обязан незамедлительно уведомить об этом Покупателя.

5.3. В случае, если результаты экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 4.9 настоящего договора, подтвердят ненадлежащее качество товара, Продавец обязан возместить Покупателю расходы, связанные с возвратом товара Продавцу.

5.4. На поставляемый по настоящему договору товар устанавливается гарантийный срок в соответствии с предоставляемыми вместе с товаром гарантийными талонами. В случае обнаружения недостатков или дефектов в поставленном товаре в течение действия гарантийного срока Продавец обязуется по письменному требованию устранить обнаруженные недостатки и дефекты в разумный срок, который требуется для ремонта данного вида и типа товара, или заменить его на аналогичный или уменьшить цену его в согласованном Сторонами размере. Расходы, связанные с выполнением указанных гарантийных обязательств, оплачивает Продавец.

5.5. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если иное не указано в настоящем договоре.

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов или иных обстоятельств, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнить свои обязательства, не позднее 48 часов с момента возникновения указанных в пункте 6.1 обстоятельств должна сообщить другой Стороне в письменной форме об их наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении данных обстоятельств.

6.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа, в противном случае Стороны лишаются права ссылаться на них как на обстоятельства непреодолимой силы.

6.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Разрешение споров и разногласий

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, Стороны обязуются по возможности разрешить путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является обязательным для Сторон. Претензии и ответы на них направляются Стороной в письменной форме и подписываются ее руководителем или лицом, временно исполняющим его обязанности. Ответы на претензии должны быть направлены другой Стороне в 10-дневный срок со дня получения претензии.

7.2. В случае невозможности разрешения путем переговоров споры и разногласия между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тверской области.

8. Прочие условия

8.1. После подписания настоящего договора все переговоры и переписка по нему, устные и письменные соглашения Сторон, предшествующие его подписанию и совершенные до его подписания, теряют юридическую силу.

8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими

Сторонами и действует до ___________________.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями сторон.

8.4. Все изменения и дополнения к договору, оформленные в соответствии с пунктом 8.3 настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

8.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.6. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон с предварительным уведомлением друг друга за один месяц до его расторжения или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Приложение: спецификация товаров.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

к типовой форме договора поставки

¦ N ¦ Товар ¦Кол-во¦ Ед. ¦ Цена, ¦ Сумма, ¦

¦п/п¦ ¦ ¦ изм.¦ руб. ¦ руб. ¦

¦Итого в рублях, включая НДС ¦ ¦

Примечание. Пункты с пометкой должны содержать информацию о должности, Ф.И.О. руководителя, быть заверены печатью.

на ремонт компьютерной техники

г. _________ «___» _________200__ г.

орган государственной службы занятости населения Тверской области (далее —

______________________________, с одной стороны, _________________________,

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство

выполнить согласно спецификации работ по ремонту компьютерной техники

(далее — спецификация) (приложение 1).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. предоставить компьютерную технику для проведения необходимых работ по ее ремонту;

2.1.2. оплатить выполненные Исполнителем работы, принятые по акту сдачи-приемки выполненных работ (далее — акт) (приложение 2).

2.2. Заказчик имеет право на период ремонта компьютерной техники потребовать у Исполнителя аналогичную замену компьютерной техники.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. качественно и в срок выполнить работы по ремонту компьютерной техники согласно спецификации;

2.3.2. предоставить гарантии на выполненные работы в течение

___________________ с момента приема работ Заказчиком.

2.4. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения гарантийных работ в случае, если поломка компьютерной техники произошла по вине Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало работ — ___________ 200__ года.

3.2. Окончание работ — ___________ 200__ года.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Договорная стоимость работ, поручаемых Исполнителю по настоящему

договору, определена в сумме ________________.

4.2. Оплата настоящего договора производится по счету-фактуре.

4.3. Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 дней после выполнения работ.

5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится Сторонами по акту

в течение ___________.

5.2. Исполнитель по настоящему договору несет ответственность за качественное выполнение работ по ремонту компьютерной техники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение сроков исполнения работ, указанных в договоре, Исполнитель возмещает убытки Заказчику в полном объеме и уплачивает штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы договора.

5.4. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязательств по данному договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Разрешение споров

6.1. Разногласия и споры при реализации настоящего договора разрешают путем двухсторонних переговоров.

6.2. В случае недостижения соглашения споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.

7.1. Настоящий договор прекращается:

— по соглашению Сторон;

— при выполнении Сторонами всех обязательств по договору.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

7.3. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами возложенных настоящим договором обязательств.

1) спецификация работ по ремонту компьютерной техники;

2) акт сдачи-приемки выполненных работ.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Примечание. Пункты с пометкой должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и быть заверены печатью.

по ремонту компьютерной техники

¦п/п¦ работ ¦ измерения ¦ ¦ в рублях ¦в рублях¦

Примечание. Пункты с пометкой должны содержать наименование должности руководителя, Ф.И.О. руководителя, дату подписания и быть заверены печатью.

сдачи-приемки выполненных работ

N ____ к договору N _____ от «___» ________200__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя ______________________

_______________________________________________________, с одной стороны, и

представитель Заказчика __________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. представителя организации)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель выполнил,

а Заказчик принял работы в полном объеме согласно спецификации работ по

ремонту компьютерной техники к договору.

¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦Количество¦ Цена, ¦ Сумма, ¦

¦п/п¦ работ ¦ измерения ¦ ¦ в рублях ¦ в рублях ¦

Стоимость выполненных работ составляет __________ (___________________)

рублей, НДС ______________________________________.

(указать облагается или не облагается)

Все работы выполнены качественно и в срок, взаимных претензий по

настоящему договору Стороны не имеют.

Примечание. Пункты с пометкой должны содержать наименование должности и Ф.И.О. представителя организации, дату подписания и быть заверены печатью.

от 21.10.2008 N 381-па)

на оказание услуг по подготовке и размещению

материалов в газете

г. _______ «____» __________ 200__ г.

«Заказчик»), в лице ______________________________________, действующего на

основании _______________________, с одной стороны, и ____________________,

действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе

подготовке и размещению в газете ______________________________ материалов,

освещающих деятельность Заказчика.

1.2. Стоимость выполненных работ с учетом НДС составит

2. Порядок оплаты услуг

2.1. Заказчик осуществляет оплату оказанных услуг в пределах лимитов

организация временного трудоустройства безработных граждан от 18 до 20

лет (выпускников образовательных учреждений начального и среднего

профессионального образования, ищущих работу впервые) _____________________

до 18 лет в свободное от учебы время _____________________________________;

(цифрами и прописью)

организация временного трудоустройства безработных граждан,

испытывающих трудности в поиске работы, ___________________________________

организация проведения оплачиваемых общественных работ ________________

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест ___________________

2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные услуги путем безналичного расчета на основании выставленного счета в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3. Обязательства Сторон

3.1. Заказчик обязуется:

— обеспечить Исполнителя информационными и другими материалами, необходимыми для исполнения настоящего договора;

3.2. Исполнитель обязуется:

— качественно и в срок __________ оказать услуги, указанные в договоре;

— согласовать с Заказчиком подготовленный материал до его размещения в

4.1. Заказчик имеет право вносить коррективы в материал, представленный на согласование для размещения в газете.

4.2. Исполнитель имеет право запрашивать дополнительную информацию при подготовке материала к печати.

5.1. За неисполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств данного договора или приостановки исполнения встречных обязательств Сторон.

«___» ________________ 200__ г.

Примечание. Пункты с пометкой должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя и заверены печатью.

от 26 марта 2008 г. N 69-па

г. ______ «___» ___________ 200__ г.

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем орган

государственной службы занятости населения Тверской области (далее —

«Заказчик»), в лице ____________________________, действующего на основании

_______________________, с одной стороны, и ______________________________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________,

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по

подготовке и размещению в эфире ___________________________________________

(наименование теле-, радиоканала)

__________________________________ информационных видео- и аудиоматериалов,

1.2. Стоимость предоставленных услуг с учетом НДС составит ____________

2. Порядок оплаты договора

2.1. Стоимость услуг, выполненных Исполнителем, рассчитывается исходя

— ____________ рублей (с учетом НДС) за одну минуту телесюжета, снятого

в городе _______________;

в районах Тверской области;

— ____________ рублей (с учетом НДС) за минуту радиовещания.

2.2. Заказчик осуществляет оплату оказанных услуг в пределах лимитов

бюджетных обязательств на 200__ год по следующим направлениям расходования

информирование населения и работодателей о положении на рынке труда

профессионального образования, ищущих работу впервые)

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14

до 18 лет в свободное от учебы время ______________________________________

организация проведения оплачиваемых общественных работ

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

2.3. Заказчик оплачивает Исполнителю предоставленные услуги путем безналичного расчета на основании выставленного счета в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта выполненных работ.

— определить тематику радио- и телепередач в рамках деятельности областной службы занятости;

— составить совместно с представителем телевидения план телесъемки;

— обеспечить встречу и условия работы творческой группы радио и ТВ на месте передач и съемок;

— подготовить для интервью участников радио- и телепередач;

— обсудить вместе с представителями телевидения и радио монтаж сюжетов;

— оплатить Исполнителю сумму в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

— качественно и в срок оказать услуги, заявленные в договоре;

радиоэфир (продолжительность ____ мин.) — в период с ______ часов _____

минут до ____ часов в программе _________________________;

телеэфир (продолжительность _____ мин.) — в период с _______________ по

______________ в выпусках программы _________________________;

— копировать на кассеты Заказчика подготовленные в соответствии с

договором радио- и телепрограммы.

4.1. Заказчик имеет право вносить коррективы в подготовленный видео-, аудиоматериал при монтаже сюжета.

4.2. Исполнитель имеет право запрашивать дополнительную информацию от Заказчика при окончательной подготовке теле-, радиосюжета.

5.1. За неисполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением данного договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств данного договора или его приостановки.

6. Прочие условия

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до

«___» __________ 200__ г.

6.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по согласованию Сторон в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, изменений в законодательстве.

Типовая форма трехстороннего договора

г. __________ «___» ______________ 201_ г.

основании _____________________________________, образовательное учреждение

(организация) _________________________________, именуемое(ая) в дальнейшем

«Исполнитель», в лице ____________________________________________________,

действующего на основании ________________________________________________,

и предприятие (организация) ______________________________________________,

(указать полное наименование)

именуемое(ая) в дальнейшем «Работодатель», в лице ________________________,

действующего на основании _________________________________________, вместе

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Стороны организуют ____________________________________________________

следующих безработных граждан (далее — Граждане): ________________________.

(указать Ф.И.О. Граждан)

2.1.1. направить Граждан на обучение по профессии (специальности),

курсу повышения квалификации, указанным в разделе 1 настоящего договора,

в сумме ___________ (______________________________________) руб. в порядке

расчета, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего договора.

— копию приказа (либо выписку из приказа), заверенную соответствующим образом, об окончании обучения или об отчислении Граждан до окончания обучения в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа;

2.3. Работодатель обязуется:

2.3.1. организовать при необходимости практическое обучение (производственную практику) Граждан на рабочем месте;

2.3.2. предоставить Гражданам рабочее место в течение 5 дней после окончания обучения;

2.3.3. предоставить Центру копию приказа (либо выписку из приказа) о приеме Граждан на работу после окончания обучения в течение 5 дней со дня издания приказа.

— полностью после окончания обучения и подписания Сторонами акта о выполнении обязательств по договору;

4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием неисполнения обязательств по настоящему договору.

5.1. Центр имеет право контроля хода за выполнением учебного плана и фактическими расходами Исполнителя по договору.

5.2. Исполнитель имеет право:

— отчислить Граждан до окончания обучения в соответствии с установленным порядком.

5.3. Работодатель имеет право:

— принимать участие в аттестации (квалификационном экзамене) Граждан.

6.2. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

Центр Исполнитель Работодатель

Примечание. Пункты с пометкой должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и главного бухгалтера, быть заверены печатью.

к типовой форме трехстороннего

договора на профессиональное

обучение безработных граждан

Срок обучения ______ мес.

от 26.05.2010 N 256-па)

на профессиональное обучение безработного гражданина

(с прохождением обучения на рабочем месте)

г. __________ «____» ___________ 201__ г.

основании _________________________________, с одной стороны, и предприятие

(организация) _____________________________________________, именуемое(ая),

в дальнейшем «Работодатель», в лице ______________________________________,

действующего на основании ______________________________, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

(далее — обучение) (выбрать один из вариантов):

— по профессии (специальности) _______________________________________;

безработного гражданина _______________________________ (далее — Гражданин)

(указать Ф.И.О. Гражданина)

с целью трудоустройства на рабочее место, предоставляемое Работодателем.

2.1.1. направить Гражданина на обучение по профессии (специальности),

в соответствии с согласованным Сторонами учебным планом сроком на ____ мес.

в объеме ____ учебных часов;

2.1.2. оплатить Работодателю расходы на обучение Гражданина

в соответствии со сметой расходов на обучение (прилагается)

и представленным счетом-фактурой (счетом) в сумме __________________ рублей

в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего договора.

2.2. Работодатель обязуется:

2.2.1. организовать обучение Гражданина с учетом установленных требований к обучению кадров на производстве;

2.2.2. обеспечить получение Гражданином профессиональных знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями, предъявляемыми к указанной в разделе 1 настоящего договора профессии (специальности, квалификации);

2.2.3. по окончании обучения провести аттестацию с участием представителя Центра;

2.2.4. представить Центру:

— копию приказа (либо выписку из приказа), заверенную соответствующим образом, о приеме Гражданина на обучение в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа;

— копию приказа (либо выписку из приказа), заверенную соответствующим образом, об окончании обучения или об отчислении Гражданина до окончания обучения в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа;

— справку об успеваемости Гражданина до 25 числа каждого месяца;

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

2.2.6. предоставить Гражданину рабочее место не позднее 5 дней после окончания обучения и представить в Центр копию приказа (либо выписку из приказа) о приеме на работу;

2.2.7. гарантировать Гражданину сохранение рабочего места в течение не менее 3 месяцев после окончания обучения.

3.1. Оплата Работодателю расходов на обучение Гражданина в сумме, указанной в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего договора, производится Центром из средств областного бюджета Тверской области на основании сметы расходов, представленного счета-фактуры (счета) в следующем порядке расчета (выбрать одно из условий оплаты):

— полностью после окончания и подписания Сторонами акта о выполнении обязательств по договору;

— 30% до начала обучения в сумме ______ рублей и 70% в сумме _________ после окончания обучения и подписания Сторонами акта о выполнении обязательств по договору.

3.2. В случае досрочного прекращения обучения Гражданином оплате подлежит фактическое время его обучения.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1. Центр имеет право контроля за выполнением учебного плана и фактическими расходами Работодателя на обучение Гражданина.

5.2. Работодатель имеет право:

— формировать группы обучающихся по численности;

— реализации за счет собственных средств дополнительных мероприятий по повышению качества обучения и заинтересованности Гражданина в работе на предприятии;

— прекращения обучения Гражданина за виновные действия и по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до __________ 201_ года.

6.2. По окончании срока действия договора Стороны составляют акт о его выполнении, который является неотъемлемой частью договора.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

к типовой форме двухстороннего

договора на профессиональное обучение

безработного гражданина (с прохождением

обучения на рабочем месте)

Срок обучения ____ мес.

Типовая форма двухстороннего договора

г. ________ «___» _____________ 201_ г.

__________________________________________________________, действующего на

основании _____________________________, с одной стороны, и образовательное

учреждение _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

— курсу повышения квалификации (программе) ____________________________

следующих безработных граждан (далее — Граждане): _________________________

курсу повышения квалификации, указанных в разделе 1 настоящего договора,

со сметой расходов (прилагается) и представленным счетом-фактурой (счетом)

в сумме _______ (_________________________________) руб. в порядке расчета,

предусмотренном пунктом 3.1 настоящего договора.

2.2.1. организовать обучение Граждан в соответствии с действующей лицензией и утвержденной учебной программой (учебным планом);

2.2.2. обеспечить получение Гражданами профессиональных знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями, предъявляемыми к указанной в разделе 1 настоящего договора профессии (специальности, квалификации);

2.2.3. по окончании обучения провести аттестацию (квалификационный экзамен) и выдать соответствующий документ в день окончания обучения;

2.2.4. информировать в трехдневный срок Центр о непосещении занятий Гражданами по неуважительным причинам, неуспеваемости и других нарушениях. Отчисление Граждан, направленных Центром на обучение, до окончания обучения осуществляется Исполнителем в соответствии с установленным им порядком с обязательным уведомлением Центра;

2.2.5. представить Центру:

— копию приказа (либо выписку из приказа), заверенную соответствующим образом, о зачислении Граждан на обучение в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа;

— табель посещаемости Гражданами занятий до 25 числа каждого месяца;

— справку об успеваемости Граждан до 25 числа каждого месяца.

3.1. Оплата расходов на обучение Граждан в сумме, указанной в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего договора, производится Центром на основании сметы расходов, представленного счета-фактуры (счета) в следующем порядке расчета (выбрать одно из условий оплаты):

— полностью после окончания и подписания Сторонами акта о выполнении договорных обязательств;

3.2. В случае отчисления Граждан до окончания обучения оплате подлежит фактическое время их обучения.

5.1. Центр имеет право контроля за выполнением учебного плана и фактических затрат Исполнителя по договору.

6. Срок действия договора

на профессиональное обучение безработных граждан

по профессии, специальности, курсу повышения квалификации

¦ N ¦ Наименование статей расходов ¦ Сумма затрат, руб. ¦

Руководитель __________________ __________________________________

Главный бухгалтер __________________ __________________________________

на профессиональное обучение безработных

г. ________ «___» _________ 201_

Государственное учреждение Тверской области «Центр занятости населения

__________________________________», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице

_______________________________________, с одной стороны, и образовательное

учреждение (организация) _____________________, именуемое(ая) в дальнейшем

основании _____________________________, с другой стороны, вместе именуемые

(профессиональную подготовку, профессиональную

переподготовку, повышение квалификации)

— курсу повышения квалификации (программе) __________________ следующих

безработных граждан (далее — Граждане): ___________________________________

для дальнейшей работы в сфере предпринимательской деятельности.

2. Обязательства Сторон

курсу повышения квалификации, указанной в разделе 1 настоящего договора,

сроком _______ мес. в объеме ____ учебных часов;

2.1.2. оплатить Исполнителю расходы на обучение Граждан в соответствии

2.2. Исполнитель обязуется:

— копию приказа (либо выписку из приказа), заверенную соответствующим образом, о зачислении Гражданина на обучение в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа;

— табель посещаемости Гражданином занятий до 25 числа каждого месяца;

— справку об успеваемости Гражданина до 25 числа каждого месяца.

3. Порядок расчета

— 30% до начала обучения в сумме ______ рублей и 70% в сумме _________ после окончания обучения и подписания Сторонами акта о выполнении договорных обязательств.

3.2. В случае отчисления Гражданина до окончания обучения оплате подлежит фактическое время его обучения.

5.1. Центр имеет право контроля хода выполнения учебного плана и фактических затрат Исполнителя по договору.

— формировать учебные группы по численности;

— отчислить Гражданина до окончания обучения в соответствии с установленным порядком.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

к типовой форме договора на

профессиональное обучение безработных

граждан для последующей работы в сфере

для последующей работы в сфере предпринимательской

деятельности по профессии, специальности,

курсу повышения квалификации

Количество учебных часов ____ час.

на проживание безработного гражданина

г. ________ «___» _________ 201_ г.

________________________________________________, действующего на основании

«Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего на

Предметом договора является обеспечение проживания безработного

гражданина (далее — Гражданин) _______________________________, проходящего

профессиональное обучение по направлению Центра.

2.1.1. оплатить Исполнителю расходы, связанные с проживанием

Гражданина, за ____________________________________________________________

(указать количество суток или месяцев проживания)

на основании сметы расходов и предоставленного счета-фактуры (счета) в

сумме _____________ (_____________________________________) руб., начиная с

«___» _________ 201__ года, в порядке расчета, предусмотренном пунктом 3.1

2.2.1. предоставить Гражданину, проходящему профессиональное обучение по направлению Центра, место для проживания, отвечающее всем установленным законодательством требованиям;

2.2.2. уведомлять Центр в течение 3 дней о прекращении Гражданином проживания за нарушение правил проживания до окончания срока, установленного в подпункте 2.1.1.

3.1. Оплата расходов на проживание Гражданина в сумме, указанной в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего договора, производится Центром на основании сметы расходов, представленного счета-фактуры (счета) в следующем порядке расчета (выбрать одно из условий оплаты):

— полностью после окончания обучения и проживания Гражданина в предоставленном месте для проживания и подписания акта о выполнении договорных обязательств;

— 30% до начала размещения Гражданина для проживания в сумме __________ рублей и 70% в сумме ___________ после окончания проживания Гражданина в предоставленном месте для проживания и подписания акта о выполнении договорных обязательств.

3.2. В случае прекращения Гражданином проживания оплате подлежит срок фактического проживания.

5.1. Центр имеет право контроля за фактическими затратами Исполнителя по договору.

5.2. Исполнитель имеет право выселения Гражданина за нарушение правил проживания.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Примечание. Пункт с пометкой должен содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и главного бухгалтера, быть заверен печатью.

Типовая форма договора

на предоставление услуг по профессиональной

ориентации, психологической поддержке,

г. _____________ «___» _________ 201_ г.

________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель»,

в лице _________________________________________, действующего на основании

_______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые

1.1. Предметом договора является предоставление услуг по (выбрать один

профессиональной ориентации граждан в количестве ______ человек в целях

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального

психологической поддержке ________ граждан, состоящих в Центре на учете

в качестве безработных;

социальной адаптации к условиям рынка труда ________ граждан, состоящих

в Центре на учете в качестве безработных.

1.2. Предоставление указанных в пункте 1.1 настоящего договора услуг

осуществляется путем проведения следующих мероприятий:

2.1. Центр обязуется:

2.1.1. своевременно уведомить граждан о времени и месте предоставления услуг, а также об основаниях для отказа в их предоставлении;

2.1.2. обеспечить Исполнителю надлежащие условия для предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором;

2.1.3. оплатить Исполнителю стоимость предусмотренных настоящим договором услуг в соответствии со сметой расходов и предоставленным Исполнителем счетом-фактурой (счетом);

2.1.4. обеспечить оформление документов, необходимых для получения гражданами услуг, и заключений о предоставлении им государственной услуги в соответствии с требованиями Административного регламента предоставления указанной в пункте 1.1 настоящего договора услуги.

2.2.1. оказать гражданам предусмотренные настоящим договором услуги;

2.2.2. обеспечить надлежащее содержание, полноту и качество услуг. Провести предусмотренные настоящим договором мероприятия качественно и в срок. Своевременно уведомлять Центр о существенных условиях, влияющих на качество и своевременность исполнения договора;

2.2.3. обеспечить Центру надлежащие условия для проведения контроля за полнотой и качеством предоставляемых услуг;

2.2.4. представить Центру акт оказанных услуг, счет-фактуру (счету) для оплаты стоимости оказанных услуг;

2.2.5. представить Центру рекомендации гражданам, получившим предусмотренные настоящим договором услуги, для оформления заключений о предоставлении государственной услуги в соответствии с Административным регламентом предоставления указанной в пункте 1.1 настоящего договора услуги.

3.1. Центр имеет право осуществлять текущий контроль за полнотой и качеством предоставления услуг и соблюдением условий настоящего договора.

3.2. Исполнитель имеет право предварительного ознакомления со списком граждан, направленных Центром для участия в мероприятиях, указанных в пункте 1.1 настоящего договора.

4. Порядок расчетов

4.1. Сумма договора составляет __________ рублей.

Возмещение Исполнителю стоимости предусмотренных настоящим договором услуг производится Центром по фактическим затратам согласно смете расходов и предоставленному счету-фактуре (счету).

4.2. Центр производит оплату стоимости услуг (выбрать один из вариантов):

— полностью после предоставления услуг по настоящему договору и подписания акта оказанных услуг;

— предварительно в размере 30% стоимости услуг по настоящему договору в сумме __________ рублей и 70% стоимости услуг после предоставления услуг по настоящему Договору и подписания акта оказанных услуг в сумме __________ рублей.

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, должны решаться путем переговоров. Наличие спора не является основанием для неисполнения обязательств по настоящему договору.

6. Срок и порядок выполнения работ

6.1. Начало предоставления услуг — ________________________.

Окончание предоставления услуг — ________________________.

6.2. Исполнитель в 10-дневный срок после окончания предоставления услуг представляет Центру акт оказанных услуг с приложением пофамильного списка граждан, получивших услуги по настоящему договору, заверенный личными подписями граждан.

6.3. Центр в течение 10 рабочих дней подписывает представленный Исполнителем акт оказанных услуг и производит оплату за оказанные услуги в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего договора, либо направляет Исполнителю обоснованную претензию на выполнение обязательств по настоящему договору.

6.4. Услуги считаются оказанными, а договор выполненным после подписания акта о предоставлении услуг обеими Сторонами.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения всех условий договора.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.3. Все дополнения и изменения к настоящему договору принимаются по обоюдному согласию Сторон и оформляются в письменной форме.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Примечание. Пункт с пометкой должен содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. лица, подписывающего договор, и заверен печатью.

возмездного оказания услуг

(кроме ремонтно-строительных работ)

г. ______________ «____» ____________ 200__ г.

_______________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем

«Исполнитель», в лице _______________________________________, действующего

на основании __________________________________________, с одной стороны, и

_________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем орган

«Заказчик»), в лице _________________________________________, действующего

на основании _________________________________, с другой стороны, совместно

далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы

(оказать услуги) __________________________________________________________

(дать точную характеристику выполняемых работ (оказываемых услуг))

а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (оказанные

1.2. Порядок и сроки оплаты выполненных работ (оказанных услуг)

определяются разделом 2 настоящего договора.

1.3. Требования, предъявляемые к результату выполненных работ

(оказанных услуг), а также к ходу их выполнения (оказания), являющихся

Предметом договора согласно пункту 1.1 настоящего договора, определяются

утвержденной Сторонами документацией, являющейся неотъемлемой частью

настоящего договора _______________________________________________________

(график выполнения работ или услуг,

смета на выполнение услуг, расчет стоимости выполнения работ,

эскизы образцов, техническая характеристика и пр.)

(указать конкретное наименование документации, которой предъявляются

требования к результату выполненных работ (услуг), а также к ходу

2.1. Стоимость работ (услуг), оказываемых в соответствии с пунктом 1.1

настоящего договора, составляет ___________ (____________________) рублей с

учетом НДС и других обязательных платежей.

2.2. Оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке:_____________

(указать порядок расчетов, возможность авансирования)

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ (услуг)

3.1. Срок выполнения работ (услуг):

3.1.1. начало работ — _________________________________;

3.1.2. окончание работ — __________________________________.

3.2. Документом, подтверждающим факт выполнения Исполнителем работ

(услуг), указанных в пункте 1.1 договора, является акт сдачи-приемки работ

(услуг), подписываемый обеими Сторонами.

3.3. В случае несоответствия результата работ (услуг) условиям

настоящего договора Заказчик в течение трех рабочих дней направляет

Исполнителю письменные мотивированные замечания на представленный Заказчику

результат работ (услуг).

3.4. Если Исполнитель соглашается с названными Заказчиком

несоответствиями или их частью, то на основании замечаний Заказчика Стороны

в течение _____ рабочих дней составляют двусторонний протокол о доработках,

содержащий перечень работ (услуг), и определяют срок их выполнения.

Исполнитель на основании согласованного с Заказчиком протокола о доработках

устраняет недостатки и предоставляет доработанный результат работ (услуг)

на утверждение Заказчику.

3.5. Заказчик в течение ___________ рабочих дней повторно рассматривает

результат работ (услуг) и, если последний удовлетворяет Заказчика, Стороны

подписывают акт сдачи-приемки работ (услуг) по настоящему договору.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель имеет право:

4.1.1. требовать надлежащего исполнения Заказчиком условий настоящего договора;

4.1.2. при выполнении работ (услуг) дополнительно запрашивать у Заказчика необходимую информацию;

4.1.3. привлекать к выполнению работ по настоящему договору третьих лиц. Ответственность за выполнение работ (услуг) силами третьих лиц лежит на Исполнителе.

4.2. Исполнитель обязуется:

4.2.1. соблюдать условия настоящего договора;

4.2.2. выполнить работы в соответствии с требованиями, определенными в

требования к результату выполненных работ (услуг), а также

к ходу их выполнения)

и в срок, предусмотренный настоящим договором;

4.2.3. предоставить Заказчику результат работ (услуг), свободным от прав третьих лиц;

4.2.4. в возможно минимальный срок и за собственный счет устранять недостатки в выполненных работах (услугах) в соответствии с пунктом 3.4 настоящего договора;

4.2.5. предоставлять Заказчику информацию, связанную с оказанием оговоренных в договоре работ (услуг).

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. в процессе выполнения работ (услуг) знакомиться с ходом их выполнения Исполнителем;

4.3.2. вносить предложения, направленные на улучшение результата выполняемых работ (услуг) Исполнителем;

4.3.3. требовать возмещения ущерба, понесенного по вине Исполнителя при выполнении им возложенных на него договором обязательств;

4.3.4. требовать надлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего договора.

4.4. Заказчик обязуется:

4.4.1. своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для осуществления обязательств по договору;

4.4.2. соблюдать условия настоящего договора;

4.4.3. принять и оплатить результат работ (услуг) в соответствии с условиями настоящего договора;

4.4.4. по запросу Исполнителя предоставлять дополнительную информацию, необходимую для исполнения договора.

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При задержке Исполнителем срока выполнения работ (услуг) на срок

более ____ дней (по причинам, не связанным с действиями Заказчика)

Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки

исполнения обязательства в размере 0,1% от цены договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

5.6. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.3 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6. Досрочное расторжение договора

Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть во время действия настоящего договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.

7.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания,

распространяется на отношения Сторон с __________ и действует до _________.

8.2. В день заключения настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся его предметом, утрачивают силу.

8.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих реквизитов не позднее 3 дней со дня их изменения.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.6. К настоящему договору имеются приложения, являющиеся его

неотъемлемой частью: ______________________________________________________

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

на выполнение подрядных работ

г. ___________ «____» ___________200__ г.

____________________, с одной стороны, и _________________________________,

именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________,

действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по

выполнению ремонтных работ: _______________________________________________

(указать виды работ)

на объекте Заказчика в объемах согласно смете на выполнение ремонтных работ

(далее — смета) (прилагается).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы на объекте в сроки, установленные настоящим договором, по заданию Заказчика и в соответствии со сметой.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.4. Финансирование указанных в пункте 1.1 настоящего договора работ осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области.

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет ________ (__________________________________)

рублей, в том числе ___________________________________ рублей.»;

(указать, облагается НДС или нет).

Цена договора включает общую стоимость всех работ и сопутствующих услуг, оплачиваемых Заказчиком Подрядчику за исполнение Подрядчиком своих обязательств по договору.

Цена договора является неизменной на весь период действия договора.

3.1. Подрядчик обязуется начать выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора, в течение 5 календарных дней после подписания настоящего договора.

3.2. На момент заключения договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

4. Обязанности Сторон

4.1. Для выполнения работ по ремонту в соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется:

4.1.1. качественно выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего договора, в объеме и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора, и в соответствии с условиями настоящего договора, утвержденной сметой, действующими строительными нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, ГОСТами, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами;

4.1.2. по согласованию с Заказчиком поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительные механизмы.

Используемые при ремонте объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, выданные уполномоченными органами. Приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов осуществляет Подрядчик;

4.1.3. немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

4.1.4. обеспечить выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. предоставить Подрядчику помещение для хранения материалов и инвентаря;

4.2.2. осуществлять контроль за ремонтом объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии со сметой, условиями настоящего договора и требованиями нормативных документов в области строительства;

4.2.3. производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5. Порядок выполнения работ.

Контроль Заказчика за исполнением договора

5.1. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, контроль за сроком выполнения работ по настоящему договору и их качеством, проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и сметы.

5.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ сторонами в течение 5 рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены договора, установленной в пункте 2.1 настоящего договора, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

6. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

6.1. Сдача и приемка работ:

6.1.1. сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом факте, и акт подписывается другой Стороной в одностороннем порядке.

6.2. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случаях:

6.2.1. обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком;

6.2.2. неисполнения Подрядчиком установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором обязательных требований к работе;

6.2.3. существенных недостатков, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного исправления и которые не были устранены по истечении установленного срока.

6.3. Расчеты за выполненные работы осуществляются по промежуточным актам от твердой договорной цены (если предусмотрен аванс от оставшейся части цены договора) в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 N 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации N КС-2, КС-3 и КС-11» в порядке, установленном ниже, и оформляются актом приема выполненных работ и затрат.

6.4. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме N КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее — Постановление Госкомстата), и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (копии счетов-фактур на материалы и другие документы).

6.5. Заказчик в течение 7 рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

6.6. Оплата по договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке (выбрать одно из условий оплаты):

— перечисления 30% предоплаты в течение 5 дней после подписания договора, далее — ежемесячно, по факту выполнения работ на основании подписанных актов о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и счета-фактуры (счета) в течение 5 банковских дней после подписания актов Заказчиком;

— ежемесячно, по факту выполнения работ на основании подписанных актов о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и счета-фактуры (счета) в течение 5 банковских дней после подписания актов Заказчиком.

6.7. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

6.8. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему договору.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Гарантии качества

8.1. Подрядчик гарантирует:

— качество выполнения всех ремонтных работ в соответствии со сметой, действующими нормами, стандартами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

— возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы

составляет ____________________ с даты утверждения акта приемки выполненных

8.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 8.3 настоящего договора недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

В течение трех дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках объекта Подрядчиком Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

8.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 8.3 договора, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

9.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены настоящего договора за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

9.3. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

9.4. Подрядчик не вправе передавать свои права по договору без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по договору не изменяет обязательств Подрядчика по договору.

9.5. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком своих обязательств.

9.6. Стороны настоящего договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 календарных дней с даты ее получения.

10.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тверской области.

10.4. К отношениям Сторон по настоящему договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11. Срок действия и порядок расторжения договора

11.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств и урегулирования расчетов.

11.2. Настоящий договор расторгается на основании:

— письменного соглашения Сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;

— вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

11.3. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязан:

— принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего договора;

— в течение пяти рабочих дней подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3 или дать мотивированный отказ;

— в течение пяти рабочих дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

12. Особые условия

12.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющие отношения к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего договора, иначе, как с письменного согласия другой Стороны.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

12.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

12.4. Подрядчик несет ответственность по настоящему договору за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

12.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тверской области.

12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего государственного контракта.

12.8. К настоящему договору прилагаются:

1) смета на выполнение работ.

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

администрации Тверской области

(в ред. Постановлений администрации Тверской области

от 21.10.2008 N 381-па, от 26.05.2010 N 256-па)

г. _________ «____» __________ 200__ г.

«Арендодатель», в лице _________________________, действующего на основании

___________________, с одной стороны, и Государственное учреждение Тверской

области «Центр занятости населения ________________ района», именуемое в

дальнейшем орган государственной службы занятости населения Тверской

области (далее — «Арендатор»), в лице ____________________________________,

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно далее

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во

временное владение и пользование недвижимое имущество (далее — объект),

расположенный по адресу: _________________________________________________

(указать точный адрес объекта, для помещения — указать дополнительные

атрибуты (этаж, N помещения, кадастровый номер)

1.2. Цель использования: _____________________________________________.

(указать цель использования)

1.3. Общая площадь объекта составляет _________________ кв. м.

2. Передача объекта

2.1. Передача объекта в аренду и его возврат производится по передаточному акту.

2.2. Передаточный акт оформляется по количеству экземпляров договора, подписывается представителями Арендодателя и Арендатора и скрепляется печатями.

2.3. С момента подписания передаточного акта последний становится неотъемлемой частью договора.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. на посещение объекта с целью периодического осмотра на предмет соблюдения условий его использования в соответствии с договором и действующим законодательством;

3.1.2. не отвечать за недостатки сданного в аренду объекта, которые были указаны им в передаточном акте или должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра объекта;

3.1.3. контролировать техническое состояние, правильность эксплуатации объекта;

3.1.4. на возмещение убытков (действительного ущерба и (или) упущенной выгоды), связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором своих обязательств по настоящему договору;

3.1.5. обращаться в суд с заявлением о расторжении договора, выселении Арендатора и взыскании с него арендной платы, неустойки;

3.1.6. контролировать соблюдение условий договора.

3.2. Арендатор имеет право:

3.2.1. после прекращения настоящего договора получить от Арендодателя стоимость неотделимых улучшений объекта, произведенных Арендатором за свой счет с предварительного письменного согласия Арендодателя;

3.2.2. на возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендодателем своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором;

3.2.3. с письменного согласия Арендодателя и по согласованию с соответствующими уполномоченными органами производить работы, связанные с перестройкой, перепланировкой либо иными изменениями, не затрагивающими основную конструкцию здания.

3.3. Арендодатель обязан:

3.3.1. передать (принять) объект в соответствии с договором в течение

_____ календарных дней со дня подписания договора, предупредив о

недостатках, которые могут повлиять на нормальную эксплуатацию объекта;

3.3.2. в случае прекращения договора по любым основаниям принять объект от Арендатора по передаточному акту;

3.3.3. в случае аварий немедленно принимать все необходимые меры к их устранению;

3.3.4. в десятидневный срок рассматривать обращения Арендатора и давать на них обоснованные ответы;

3.3.5. по письменному запросу Арендатора в недельный срок представить Арендатору перечень услуг, необходимых для эксплуатации объекта в соответствии с его назначением и целями использования;

3.3.6. в определенные сроки производить капитальный ремонт сданного в аренду объекта;

3.3.7. информировать Арендатора о правах третьих лиц в отношении переданного по настоящему договору объекта.

3.4. Арендатор обязан:

3.4.1. своевременно вносить арендную плату за пользование объектом (раздел 4 договора);

3.4.2. использовать объект исключительно в соответствии с условиями договора и назначением переданного в аренду недвижимого имущества;

3.4.3. не производить на объекте без письменного разрешения Арендодателя перепланировок и переоборудования арендуемого объекта, затрагивающих несущие (капитальные) конструкции здания, строения, сооружения;

3.4.4. при прекращении действия договора в течение 10 дней вернуть Арендодателю объект по передаточному акту в соответствии с разделом 2 настоящего договора в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа и со всеми неотделимыми улучшениями;

3.4.5. обеспечить доступ уполномоченных специалистов Арендодателя на объект;

3.4.6. немедленно (в течение рабочего дня) извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии и т.д., нанесшем (или грозящем нанести) объекту ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения объекта;

3.4.7. поддерживать объект в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы по содержанию объекта.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. За пользование имуществом Арендатор уплачивает Арендодателю

денежные средства в размере _______________________ рублей, в том числе НДС

(в месяц или год).

Оплата производится в пределах лимита бюджетных обязательств,

выделенных из бюджета Тверской области.

4.2. Арендная плата вносится Арендатором в следующем порядке: _________

(указывается порядок расчетов)

4.3. Оплата эксплуатационных расходов и коммунальных услуг осуществляется Арендатором самостоятельно на основании заключенных им отдельных договоров или возмещается Арендодателю по договору возмещения затрат по содержанию и эксплуатации помещений.

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

5.3. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

5.4. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.5. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.2 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Особые условия

7.1. Обязательства Сторон, которые предусмотрены договором и возникли во время его действия, в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения прекращаются только их надлежащим исполнением.

7.2. Сведения об объекте, изложенные в договоре и приложениях к нему, являются достаточными для надлежащего использования объекта в соответствии с целями, указанными в разделе 1 договора.

7.3. Любые изменения и дополнения к договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания,

распространяется на отношения Сторон, возникшие с «___» _______ 201_ года,

и действует до «___» _______ 201_ года.

8.2. В день заключения настоящего договора вся предшествующая

переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся

его предметом, утрачивают силу.

8.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих реквизитов

не позднее _______ дней со дня их изменения.

8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются

правила, установленные законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах на русском языке.

Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон

находится один экземпляр настоящего договора.

8.6. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть:

приложение — передаточный акт;

к типовой форме договора

аренды недвижимого имущества

Настоящий акт составлен во исполнение договора аренды недвижимого

имущества и в подтверждение того факта, что _______________________________

(Арендодатель) в лице ____________________________________________________,

действующий на основании ______________________, передал, а государственное

учреждение Тверской области «Центр занятости населения ____________________

района» (Арендатор), в лице директора _______________________, действующего

на основании Устава, принял в аренду ______________________________________

(дать точное наименование,

характеристику, индивидуализирующие данные помещений)

г. _________ «___» _________ 200__ г.

_____________________ района», именуемое в дальнейшем орган государственной

службы занятости населения Тверской области (далее — «Заказчик»), в лице

директора ______________________, действующего на основании Устава, с одной

стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице

_________________________, действующего на основании _____________________,

с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны», заключили договор о

1.1. Предоставление Исполнителем транспортных услуг по заявке Заказчика

1.2. Заказчику предоставляется автотранспорт __________________________

(марка, номер автомобиля)

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Обязанности и права Заказчика.

2.1.1. Заказчик обязан:

— осуществлять оплату услуг Исполнителя, исходя из установленных тарифов на автотранспортные услуги по настоящему договору (далее — тарифы) (приложение 1);

— в случае расторжения договора с Исполнителем оплатить последнему фактически оказанные услуги;

2.1.2. Заказчик вправе:

— отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя в случае неисполнения или систематического некачественного исполнения условий договора, предупредив последнего не менее чем за 14 дней и предоставив обоснование для такого отказа;

— уменьшить размер оплаты в случае, если качество и объемы оказанных услуг ниже установленных договором.

2.2. Обязанности и права Исполнителя.

2.2.1. Исполнитель обязан:

— оказывать услуги в объемах, определенных настоящим договором, и установленного качества;

— предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объемов и качества оказываемых услуг;

2.2.2. Исполнитель вправе:

— требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством;

— расторгнуть договор с Заказчиком при неисполнении последним условий договора, предупредив Заказчика не менее чем за 14 дней.

2.3. Сдача-приемка выполненных работ производится Сторонами по акту сдачи-приемки работ на оказание транспортных услуг (далее — акт сдачи-приемки), в котором указывается объем и качество выполняемых работ (приложение 2).

3. Стоимость услуг по договору

3.1. Оплата услуг осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области и производится в пределах установленных лимитов.

3.2. Стоимость услуг по договору составляет ______________ рублей.

4. Порядок и условия расчетов за оказанные услуги

4.1. Фактическое время пользования автомобилем и пробег исчисляются с момента выхода из гаража до момента возвращения в гараж за вычетом нормативного времени отдыха водителя.

4.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает автотранспортное обслуживание по тарифам.

4.3. Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 дней после предоставления услуг и подписания Сторонами акта сдачи-приемки.

Заказчик производит оплату за оказанные услуги в соответствии с согласованными тарифами и счетами-фактурами, выставляемыми Исполнителем согласно поданным заявкам.

4.4. Условия оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных данным договором, Сторонами определяются отдельным соглашением.

5.1. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью пассажирам Заказчика, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. За невыполнение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Срок действия договора с «___» _______ 200_ г. по «___» _______ 200_ г.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия Сторон решаются путем переговоров, при недостижении согласия — в судебном порядке.

7.2. Все изменения по договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью договора. Никакие устные договоренности Сторон не имеют силы, если в договор не включены изменения, подписанные обеими Сторонами.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

7.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения:

1) тарифы на автотранспортное обслуживание;

2) акт сдачи-приемки на оказание транспортных услуг.

Примечание. Пункты с пометкой должны содержать полные реквизиты Сторон договора, Ф.И.О. руководителя, быть заверены печатью.

на оказание транспортных услуг

на автотранспортное обслуживание

(включая НДС и другие обязательные платежи)

¦ Модель автомобиля ¦ Стоимость одного ¦Стоимость одного километра¦

¦ ¦ авточаса, в рублях ¦ пробега, в рублях ¦

«____» _______________ 200__ г. «____» _______________ 200__ г.

сдачи-приемки работ на оказание транспортных услуг

_______________ района, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора

_______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в

лице _________________________________________, действующего на основании

(должность, фамилия, инициалы)

______________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о

том, что услуги по транспортному обслуживанию _____________________________

выполнены в полном объеме и удовлетворяют условиям договора. Исполнителю

произведены денежные выплаты в соответствии с выполненными услугами в сумме

________________________ руб. в полном соответствии с заключенным договором

www.mosoblreg.ru